Генератор договора на разработку

г. Москва

ИП Иванов И.И., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «Заказчик», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Разработка лендинга» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик — принять и оплатить результат работ.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ составляет 100 000 ₽, НДС не облагается (УСН).

2.2. Заказчик оплачивает аванс в размере 50% (50 000 ₽) в течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора.

2.3. Окончательный расчёт в размере 50 000 ₽ производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта приёмки работ.

3. Сроки выполнения

3.1. Срок выполнения работ — 30 рабочих дней с момента поступления аванса.

3.2. Срок может быть продлён по соглашению сторон в случае задержки предоставления Заказчиком исходных материалов.

4. Порядок сдачи и приёмки

4.1. По окончании работ Исполнитель передаёт результат Заказчику и направляет Акт приёмки.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает Акт или направляет мотивированный отказ с конкретным перечнем замечаний.

4.3. При отсутствии замечаний в течение указанного срока работы считаются принятыми.

5. Гарантийный срок

5.1. Исполнитель гарантирует устранение технических ошибок в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта. Гарантия не распространяется на изменение функционала и любые правки после релиза.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

6.2. За нарушение сроков сдачи Исполнитель уплачивает пеню 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.

7. Авторские права

7.1. Исключительные права на результат работ переходят к Заказчику с момента полной оплаты.

7.2. До полной оплаты исключительные права принадлежат Исполнителю.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Все споры решаются путём переговоров; при недостижении соглашения — в суде по месту нахождения Истца.

Исполнитель ИП Иванов И.И. _______________ / ______________ / М.П.

Заказчик ООО «Заказчик» _______________ / ______________ / М.П.